生物滤池怎么套定额
施工管理 第六天
考点二：施工过程质量验收不合格的处理
考点三：政府质量监督
1.在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。
2.性质：行政执法行为。对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督
3.职权：
(1) 要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料；
(2) 进入被检查单位的施工现场进行检查；
(3) 发现有影响工程质量的问题时，责令改正。
考点四：应急预案体系
考点五：监理重新检查
1.若监理人未按约定到场检查，后又提出重新检验，承包人应遵守，检查质量合格，费用（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润；若不合格，费用或工期延误由承包人承担。
2.承包人没有通知监理就私自覆盖隐蔽工程，后监理人提出重新检验，那么不论检查的结果合格与否，费用都由承包人承担。
法律法规
考点一：工程建设国家标准的制定
1、制定主体
(1) 强制性国家标准制定主体国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查。
国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。
(2) 推荐性国家标准制定主体推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。
2、制定程序：制订国家标准的工作程序按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。
考点二：建设单位相关的质量责任和义务
一、建设单位项目负责人对工程质量承担全面责任，不得违法发包、肢解发包。
二、必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料。
三、不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
四、应当将施工图设计文件报县级以上政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查。
五、依法实行工程监理
(1) 实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。
(2) 必须实施监理的工程：
①国家重点建设工程；
②大中型公用事业工程；
③成片开发建设的住宅小区工程；
④利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；
⑤国家规定必须实行监理的其他工程。
六、依法办理工程质量监督手续
七、依法保证建筑材料等符合要求
八、依法进行装修工程
涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。
房屋建筑使用者在装修过程中，不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构。
考点三：施工单位应提交的档案资料
1、施工单位一般应当提交的档案资料是：
(1) 工程技术档案资料；
(2) 工程质量保证资料；
(3) 工程检验评定资料；
(4) 竣工图等。
2、相关规定
(1) 建设单位应当及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。
(2) 建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要求勘察、设计、施工、监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。
(3) 建设单位应当在竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套建设工程档案。
(4) 施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包进行审核、汇总。
考点四：建设工程质量保证金
(一) 缺陷责任期的确定
1、缺陷责任期一般为一年，最长不超过两年，具体可由发承包双方在合同中约定。
2、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。
3、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。
4、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。
(二) 预留保证金的比例
发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额3%。
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
考点五：民事诉讼当事人和代理人的规定
—、当事人
1、广义的民事诉讼当事人主要包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
2、共同诉讼人指当事人一方或双方为2人以上（含2人），诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、法院认为可以合并审理并经当事人同意，一同在法院进行诉讼的人。
3、第三人指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权，或者虽无独立的请求权，但案件的处理结果与其有法律上的利害关系，而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。
二、诉讼代理人
1、诉讼代理人通常也可分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人。
2、法定代理人可以委托1～2人作为诉讼代理人。
3、委托诉讼代理必须向法院提交由委托人签名或盖章的授权委托书，授权委托书必须记明委托事项和权限：
(1) 特别授权诉讼代理人可以代为承认、放弃、变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉。
(2) 授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。
建筑实务
考点一：施工现场临时用电管理
1.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计：否则应制定安全用电和防火措施。临时用电组织设计应由电气工程技术人员组织编制。
2.照明电压：隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电流电压不应大于36V，潮湿和易触及带点场所的照明，电源电压不得大于24V：特别潮湿场所导电良好的底面、锅炉或金属容器内的照明，电源电压不得大于12V。
考点二：一般脚手架检查与验收程序
1.脚手架的检查与验收应由项目经理，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，当脚手架分段搭设、分段使用时，对脚手架进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。
2.脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收：
① 基础完工后及架体搭设前；
② 每搭设完6～8m高度后；
③ 作业层上施加荷载前；
④ 达到设计高度后；
⑤ 遇有六级及以上大风与大雨后；
⑥ 冻结地区解冻后；
⑦ 停用超过一个月的，在重新投入使用前。
3.脚手架定期检查的主要项目包括：
① 杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；
② 地基是否有积水，底座是否松动，立杆是否悬空；
③ 扣件螺栓是否有松动；
④ 高度在24m以上的脚手架，其立杆的沉降与垂直的偏差是否符合技术规范的要求；
⑤ 架体的安全防护措施是否符合要求；
⑥ 是否有超载使用的现象等。
考点三：操作平台作业安全控制要点
1.移动式操作平台台面不得超过10m2，高度不得超过5m，台面脚手板要铺满钉牢，台面四周设置防护栏杆。平台移动时，作业人员必须下到地面，不允许带人移动平台。
2.悬挑式操作平台的设计应符合相应的结构设计规范要求，周围安装防护栏杆。安装时不能与外围护脚手架进行拉结，应与建筑结构进行拉结。
3.操作平台上要严格控制荷载，应在平台上标明操作人员和物料的总重量，使用过程中不允许超过设计的容许荷载。
考点四：交叉作业安全控制要点
1.交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。
2.在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m。
3.结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。
考点五：洞口的防护设施要求
1.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5?25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。
2.楼板面等处边长为25?50cm的洞口、安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的洞口，可用竹、木等作盖板，盖住洞口，盖板要保持四周搁置均衡，并有固定其位置不发生挪动移位的措施。
3.边长为50?150cm的洞口，必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。
4.边长在150cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。
5.墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。
6.下边沿至楼板或底面低于80cm的窗台等竖向洞口，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的临时护栏。
市政实务
考点一：污水处理方法
(1) 物理处理：筛滤截留（格栅）；重力分离（沉砂池）；离心分离（沉淀池及离心机）。
(2) 生物处理：活性污泥法、生物膜法、稳定塘、污水土地处理法、
(3) 处理程度：一级处理（物理处理）、二级处理（微生物处理法）、三级处理（生物脱氮除磷、混凝沉淀、过滤、活性炭吸附）
考点二：场站构筑物组成
(1) 给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。
(2) 污水处理构筑物：进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。
考点三：五牌一图
五牌——工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产（无重大事故）牌、文明施工牌。有些地区还要签署文明施工承诺书，制作文明施工承诺牌，内容主要是文明施工承诺（泥浆不外流、轮胎不沾泥、管线不损坏、渣土不乱抛、爆破不扰民、夜间少噪声）。
一图——施工现场总平面图。
考点四：需要专家论证的工程范围
(1) 深基坑工程：
开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
(2) 模板工程及支撑体系：
①各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
②混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上,或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
③承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN以上。
(3) 起重吊装及安装拆卸工程
(4) 脚手架工程
(5) 拆除工程
(6) 暗挖工程
(7) 其他
考点五：燃气管道根据最高工作压力的分类
机电实务
考点一：电动机接线
【考点星级】★★
【考查类型】选择/案例
1.电动机接线应牢固可靠，接线方式应与供电电压相符。三相交流电动机有Y接和△接两种方式。
例如，线路电压为380V，当电动机额定电压为380V时应△接，当电动机额定电压为220V时应接。
2.电动机外壳保护接地必须良好。电动机必须按低压配电系统的接地制式可靠接地。接地连接端子应接在专用的接地螺栓上，不能接在机座的固定螺栓上。
考点二：灯具安装技术要求
【考点星级】★★★
【考查类型】主考案例
1.灯具安装应牢固可靠，采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。
2.引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配，绝缘铜芯导线的线芯截面积不应小于1mm2。100W及以上灯具的引入线，应采用瓷管、矿棉等不燃材料作隔热保护。
3.I类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。
4.当吊灯灯具质量超过3kg时，应采取预埋吊钩或螺栓固定。
5.质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验，持续时间不得少于15min。
考点三：插座安装技术要求
【考点星级】★★
【考查类型】选择/案例
1.插座宜由单独的回路配电，而一个房间内的插座宜由同一回路配电。
2.同一室内相同规格并列安装的插座高度宜一致。
3.当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，插座不能互换；配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
4.在潮湿场所，应采用密封良好的防溅水插座。
5.插座的接线
(1) 单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔应与中性导体连接。
(2) 单相三孔插座，面对插座的右孔应与相线连接，左孔应与中性导体（N）连接，上孔应与保护接地导体（PE）连接。
(3) 三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体（PE）应接在上孔；插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的三相插座，其接线的相序应一致。
(4) 保护接地导体（PE）在插座之间不得串联连接。
(5) 相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电。
考点四：接闪带（网）的施工技术要求
【考点星级】★★★
【考查类型】主考案例
1.接闪带应采用热镀锌钢材。钢材厚度应大于或等于4mm，镀层厚度应不小于65μm。接闪带一般使用40mm×4mm镀锌扁钢或Φ12mm镀锌圆钢制作。
2.接闪带安装应平正顺直、无急弯，其固定支架应间距均匀、固定牢固、高度一致，固定支架高度不宜小于150mm。接闪带采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m，采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
3.接闪带之间的连接应采用搭接焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮清除后，刷防锈漆和银粉漆或喷锌做防腐处理。
4.接闪带的搭接长度规定：扁钢之间搭接为扁钢宽度2倍，三面施焊；圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊；圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊。
考点五：风管制作的施工技术要求
【考点星级】★★
【考查类型】选择/案例
金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法，风管与风管连接采用法兰连接、薄钢板法兰连接等。风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字形拼接缝。
例如，一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接，咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法。板厚大于1.5mm的风管采用电焊、氩弧焊等方法。中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm，高压系统小于等于100mm。镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接，不得采用焊接连接。
公路实务
考点一：工期延误的分类
按延误索赔结果划分
1.可原谅可补偿的延误
可原谅可补偿的延误是指由于业主或工程师的错误或失误而造成的工期延误。在这种情况下，承包商不仅可以得到工期延长，还可以得到经济补偿。
2.可原谅不可补偿的延误
可原谅不可补偿的延误是指既不是承包商也不是业主的原因，而是由客观原因引起的工期延误。在这种情况下，承包商可获得一定的工期延长作为补偿，但一般得不到经济补偿。
3.不可原谅的延误
不可原谅的延误是指由于承包商的原因引起的工期延误。在这种情况下，承包商不但不能得到工期延长和经济补偿，而且由这种延误造成的损失全部都要由承包商来负责。
考点二：预制梁存放
(1) 预制完成后，移梁前应对梁板喷绘统一标识和编号，标识内容包括预制时间、张拉时间、施工单位、梁体编号、部位名称等。
(2) 空心板、箱梁最多存放层数应符合设计文件和相关技术规范要求。设计文件无规定时，空心板叠层不得超过3层，小箱梁和T形梁堆叠存放不得超过2层。预制梁存放时(特别是叠层存放）应采取支撑等措施确保安全稳定。
考点三：调值公式
考点四：公路隧道施工安全步距要求
1.仰拱与掌子面的距离，Ⅲ级围岩不得超过90m，Ⅳ级围岩不得超过50m，Ⅴ级及以上围岩不得超过40m。
2.软弱围岩及不良地质隧道的二次衬砌应及时施作，二次衬砌距掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于90m，Ⅴ级及以上围岩不得大于70m。
考点五：移动模架
浇筑顺序：
①首孔梁的混凝土在顺桥向宜从桥台(或过渡墩)开始向悬臂端进行浇筑，中间孔宜从悬臂端开始向已浇梁段推进浇筑，末孔宜从一联中最后一个墩位处向已浇梁段推进浇筑，最终与已浇梁段接合。
②梁体混凝土在横桥向应对称浇筑，连续梁逐孔现浇的纵向分段接缝位置应符合设计规定;设计未规定时，宜设在1/5跨的弯矩零点附近。
水利实务
考点一：基础单价
基础单价是计算工程单价的基础，包括人工预算单价，材料预算价格，电、风、水预算价格，施工机械使用费，混凝土材料单价。
1.人工预算单价
有枢纽工程、引水及河道工程三种计算方法和标准。每种计算方法将人工均划分为工长、高级工、中级工、初级工四个档次。
水利工程中将建设项目地区划分为以下几类，包括一般地区、一类区、二类区、三类区、四类区、五类区（西藏二类区）、六类区（西藏三类区）、西藏四类区。
2.材料预算价格
指购买地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格。一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项。个别材料若规定另计包装费的另行计算。
调整系数的规定如下：主要材料（水泥、钢筋、柴油、汽油、炸药、木材、引水管道、安装工程的电缆、轨道、钢板等未计价材料、其他占工程投资比例高的材料）除以1.13调整系数；次要材料除以1.03调整系数；购买的砂、石料、土料暂按除以1.02调整系数；商品混凝土除以1.03调整系数。
运输保险费=材料原价×材料运输保险费率。
3.施工机械使用费是计算建筑安装工程单价中机械使用费的基础，指一台施工机械正常工作 1h 所支出和分摊的各项费用之和，由第一、第二类费用组成。第一类费用分为折旧费、修理及替换设备费（含大修理费、经常性修理费）和安装拆卸费，按 2000 年度价格水平计算并用金额表示；第二类费用分为人工、动力、燃料或消耗材料，以工时数量和实物量消耗量表示，其费用按国家规定的人工工资计算办法和工程所在地的物价水平分别计算，人工按中级工计算。
施工机械台时费的定额的折旧费除以1.13调整系数，修理及替换设备费除以1.09调整系数。
4.混凝土材料单价
混凝土配合比的各项材料用量，已考虑了材料的场内运输及操作损耗（至拌合楼进料仓止），混凝土拌制后的熟料运输、操作损耗，已反映在不同浇筑部位定额的“混凝土”材料量中。
当采用商品混凝土时，其材料单价应按基价200元/m3计入工程单价取费，预算价格与基价的差额以材料补差形式进行计算，材料补差列入单价表中并计取税金。
考点二：单价分析
工程单价是指以价格形式表示的完成单位工程量（如1m3、1t、1套等）所耗用的全部费用。包括直接费、间接费、企业利润和税金等四部分内容，分为建筑和安装工程单价两类，由“量、价、费”三要素组成。
量：指完成单位工程量所需的人工、材料和施工机械台时数量。须根据设计图纸及施工组织设计等资料，正确选用定额相应子目的规定量。
价：指人工预算单价、材料预算价格和施工机械台时费等基础单价。
费：指按规定计入工程单价的其他直接费、间接费、企业利润和税金。
建设工程单价计算一般采用下表的形式计算：
考点三：异议处理
异议是投标人司法救济手段之一。与招标文件澄清或修改、投诉、诉讼一起，可有效维护投标人权益。
1.招标文件异议
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人或其委托的招标代理公司提出。招标人或其委托的招标代理公司应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再对招标文件相关内容提出投诉。
2.开标异议
开标现场可能出现争议以及存在利益冲突的情形，投标人应当在现场提出异议，招标人应当当场作出答复，并作记录。
3.评标异议
招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前， 应当暂停招标投标活动。未在规定时间提出异议的，不得再针对评标提出投诉。
考点四：投标有效期
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求、被允许修改或撤销其投标文件（不得修改投标文件的实质性内容）；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿 ，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
水利工程施工招标投标有效期一般为56天。在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
考点五：保修
1.缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
(1) 从工程通过合同工程完工验收后开始计算。
(2) 发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。
(3) 若已投入使用，从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。
2.工程质量保修责任终止证书
(1) 合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
(2) 工程质量保修期满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。
(3) 水利水电工程质量保修期通常为一年，河湖疏浚工程无工程质量保修期。
今天的内容就分享到这里，如果您觉得此类文章对您有所帮助，感觉有用的话，大家记得给小优关注、点赞、分享、收藏,小优努力更新，谢谢ヾ(?°?°?)（文章为优路小编根据教材内容精心整理，未经允许禁止转载）